Mal alımlarında sözleşmede açıkça belirtilmese bile gecikme cezası geç teslim edilen miktara isabet eden tutar üzerinden hesaplanabilir mi?

Yapım işlerinde geçici kabulde yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla ise, iş geçici kabule hazır hale gelinceye dek sözleşmede belirlenen gecikme cezasının uygulanması gerekli midir?

Yapım işlerinde gecikme cezası kesilecek süreye işin havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan dönemleri de dahil edilmeli midir?

Gecikme cezası oranının sehven %02 yerine % 2 olarak yazılması.

Gecikme cezasının başlangıcı ihtarnamenin tebliğinden tarihinden itibaren mi sözleşme süresinin sonundan itibaren mi başlar?

İşten dolayı verilen süre uzatımına denk gelen dilimde asıl iş yapılabilir mi?

Havanın fen noktasında çalışılmayan günleri için de ceza kesilebilir mi?

Kısmi kabul öngörülmeyen hallerde teslim edilen kısımdan kalan tutar üzerinden mi yoksa toplam sözleşme bedeli üzeinden mi gecikme cezası hesabı yapılmalıdır?

Gecikme cezası işin bitmesi gereken tarihten itibaren mi yoksa ihtardan sonra mı başlamaktadır?

Gecikme cezası hesabına dönük olarak malın idareye teslim tarihinin belirlenmesinde, ayniyat tesellüm makbuzu tarihi mi yoksa fatura tarihi mi esas alınmalıdır ?

Kural olarak yüklenici sözleşmeye göre işin teslimi gereken tarihle teslimin vukuu bulduğu ana kadar geçen süre için doğan gecikmeden mesuldur. Bu gecikmenin resmi mercilerdeki işlemlerden ya da davacının edimlerini yerine getirmemesinden doğduğu savunulmamış ve kanıtlanmamış olmakla süreden makul bir indirim yapılması da gerekmemektedir.

Sözleşmelerde yazan ceza bedeli ifaya ekli ceza şart mahiyetindedir.