işin yapıldığı yerdeki rüzgar şiddetinin fırtına değerlerine ulaştığının Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan rapor ile teyit edildiği, söz konusu doğa olayının 4735 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi kapsamında “doğal afetler” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, bu kapsamda değerlendirilememesi halinde ise anılan Kanunun 10’uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen “gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller” kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurum görüşünün bildirilmesi istenmektedir.
Suriye’de yaşanan savaş hali sebebiyle yükleniciler tarafından sözleşmeye bağlanan Arapça dilinde yazılmış bir kısım kitabın temin edilemediği, ilgili kitapların bu ülkede basımının yapıldığı ve söz konusu durumun mücbir sebep olarak kabul edilerek ilgili firmalar ile imzalanan sözleşmelerin teslim edilmeyen kitaplara ilişkin bölümlerinin feshedilip edilemeyeceği hususundaki Kurum görüşünün bildirilmesi istenmektedir.
... cihazının yıllık bakım, onarım ve kalibrasyonu sözleşmesi kapsamında istenilen eğitim sertifikasını verecek olan üretici firmanın kapanmış olmasının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve sözleşmenin sulhen feshedilip edilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.
Sağlık ve ilaç alımlarında ... marka ürünler için Türkiye temsilciliği sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle malların teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda görüş oluşturulması.
Yüklenicinin işçi ücretlerini bankanın ihmali nedeniyle ödeyememesi durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine,
Güvenlik, terör sebepleriyle ihale konusu iş kapsamında yapılan işlerin yok olması, gerekli tespitlerin yapılması şartıyla mücbir sebep olarak kabul edilebilir.
yüklenicinin sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olaylar mücbir sebep olabilir mi ve süre uzatımı verilebilir mi?
Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?
Sağlık Bakanlığının 29/12/2011 tarihinde yapmış olduğu Duyuruyla geri çekilmesi ve toplatılması kararı alındığını; ürünün geri çekilmesi ve toplatılması sebebiyle tedarikçinin stoklarında ürün bulunmaması nedeniyle ilacın teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.
işin yapıldığı yerdeki rüzgar şiddetinin fırtına değerlerine ulaştığının Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan rapor ile teyit edildiği, söz konusu doğa olayının 4735 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi kapsamında “doğal afetler” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, bu kapsamda değerlendirilememesi halinde ise anılan Kanunun 10’uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen “gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller” kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurum görüşünün bildirilmesi istenmektedir.
Suriye’de yaşanan savaş hali sebebiyle yükleniciler tarafından sözleşmeye bağlanan Arapça dilinde yazılmış bir kısım kitabın temin edilemediği, ilgili kitapların bu ülkede basımının yapıldığı ve söz konusu durumun mücbir sebep olarak kabul edilerek ilgili firmalar ile imzalanan sözleşmelerin teslim edilmeyen kitaplara ilişkin bölümlerinin feshedilip edilemeyeceği hususundaki Kurum görüşünün bildirilmesi istenmektedir.
... cihazının yıllık bakım, onarım ve kalibrasyonu sözleşmesi kapsamında istenilen eğitim sertifikasını verecek olan üretici firmanın kapanmış olmasının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve sözleşmenin sulhen feshedilip edilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.
Ürünün uygunluğu noktasında mahkemeye intikal etmiş bir konu mücbir sebep kapsamında ele alınıp değerlendirilemez.
Sağlık ve ilaç alımlarında ... marka ürünler için Türkiye temsilciliği sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle malların teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda görüş oluşturulması.
Yüklenicinin işçi ücretlerini bankanın ihmali nedeniyle ödeyememesi durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine,
Güvenlik, terör sebepleriyle ihale konusu iş kapsamında yapılan işlerin yok olması, gerekli tespitlerin yapılması şartıyla mücbir sebep olarak kabul edilebilir.
yüklenicinin sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olaylar mücbir sebep olabilir mi ve süre uzatımı verilebilir mi?
Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?
Yer teslimi yapılamaması mücbir sebep olarak kabul edilir mi? Yer teslimi yapılamayan hallerde tarafların hakları gündeme gelir mi?
Sağlık Bakanlığının 29/12/2011 tarihinde yapmış olduğu Duyuruyla geri çekilmesi ve toplatılması kararı alındığını; ürünün geri çekilmesi ve toplatılması sebebiyle tedarikçinin stoklarında ürün bulunmaması nedeniyle ilacın teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.
Cihazların taşıma sırasında hasar görmesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.