Haksız fesihlerde ve işin tasfiyesi yapıldığında irad kaydedilen teminat tutarının da hüküm altına alınması ve hesaplamaya dahil edilmesi gerekir. Teminatın hüküm dışı bırakılması doğru değildir.
Yüklenicinin % 95 seviyesinin üzerinde işi tamamladığı hallerde tasfiye genel hesabı çıkarılmalı, % 95 seviyesinin altında işin tamamlandığı anlaşılır ise, sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek gecikme cezasının ifaya ekli nitelikte kabul edilmesi ve fesih kesin hesabı çıkartılarak kesin teminatın iadesi reddedilmelidir.
Feshedilmeyen sözleşmelerde, iş sahibinin sözleşmeden kaynaklanan bir kısım alacaklarına karşılık olarak teminat mektubunu nakde çevirmek istediği, yüklenicinin de yasal hakkını kullanarak tedbir kararı aldırdığı ve dava açtığı, bu sebeple teminat mektubunun nakde çevrilip çevrilemeyeceğinin yargılama sonucunda belli olacak olmasından dolayı, tedbir tarihi ile nakde çevirme tarihi arasında geçen süreye faiz hükmedilmesi doğru değildir.
Sahte belge (teminat, SGK borcu yoktur yazısı vb.) kullanmak suretiyle ihaleye katılan kişilerin ihaleye fesat karıştırma suçunu işleyeyip işlemeyeceği hk.
Yüklenicinin SGK ve vergi borcu olup olmadığının firma tarafından belgelendirilmemesi hallerinde, idarenin söz konusu borçları araştırması ve borçların olmaması halinde kesin teminatı iade etmesi gerekir. Yüklenici nam ve hesabına iş yapılması teminatın gelir kaydedilmesine gerekçe değildir.
Sözleşmelerin haksız feshi hallerinde yüklenicilerin kar kayıplarının da hesap edilmesi gerekir. Söz konusu kar kayıplarının hesaplanma yöntemine “Kesinti Yöntemi” adı verilmektedir.
Yapılmayan imalatları yapılmış gibi göstermek suretiyle gerçeğe aykırı hakediş ve eki belgeler düzenleyen kişilerin, görev ve sorumlulukları ilgili mevzuata göre tespit edilmeli ve eylemlerinin tespiti halinde resmi belgede sahtecilik ve bu suça iştirakten haklarında işlem tesis edilmelidir.
Sözleşme ve eklerine aykırı olarak tespit edilmiş yeni birim fiyatları idarece onaylanmış olsa dahi sözleşme eki haline gelmez ve taraflar için bağlayıcı olmaz.
Yüklenici tarafından mukayeseli keşif tutanağına daha fazla iş yapıldığı konusunda itiraz edilmediği gibi, fazla işin yapıldığı yeşil defter, ataşman ve bunun gibi işin yapımı sırasında davalı idare elemanlarının imzasının bulunduğu teknik belgelere de dayandırılmadığından sadece sonradan alınan bilirkişi raporu ile fazla imalâtın kanıtlandığı kabul edilemeyeceğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekir.
İhale dokümanına aykırı iş yapan yüklenicilere verilen 10 günlük süre feshedilemeyen süre olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür. Feshedilen sözleşmelerde ihtar süresi kadar ceza kesilir.
Fiyat farkı ödenen işlerde geçici kabul noksanları için kesilen bedeller için fiyat farkı ödenmesi gerekir. Bunun haricinde yapılan imalatlar için güncelleştirme bedeli ödenmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.
Ana Sayfa
Haksız fesihlerde ve işin tasfiyesi yapıldığında irad kaydedilen teminat tutarının da hüküm altına alınması ve hesaplamaya dahil edilmesi gerekir. Teminatın hüküm dışı bırakılması doğru değildir.
Yüklenicinin % 95 seviyesinin üzerinde işi tamamladığı hallerde tasfiye genel hesabı çıkarılmalı, % 95 seviyesinin altında işin tamamlandığı anlaşılır ise, sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek gecikme cezasının ifaya ekli nitelikte kabul edilmesi ve fesih kesin hesabı çıkartılarak kesin teminatın iadesi reddedilmelidir.
Feshedilmeyen sözleşmelerde, iş sahibinin sözleşmeden kaynaklanan bir kısım alacaklarına karşılık olarak teminat mektubunu nakde çevirmek istediği, yüklenicinin de yasal hakkını kullanarak tedbir kararı aldırdığı ve dava açtığı, bu sebeple teminat mektubunun nakde çevrilip çevrilemeyeceğinin yargılama sonucunda belli olacak olmasından dolayı, tedbir tarihi ile nakde çevirme tarihi arasında geçen süreye faiz hükmedilmesi doğru değildir.
Sahte belge (teminat, SGK borcu yoktur yazısı vb.) kullanmak suretiyle ihaleye katılan kişilerin ihaleye fesat karıştırma suçunu işleyeyip işlemeyeceği hk.
Yüklenicinin SGK ve vergi borcu olup olmadığının firma tarafından belgelendirilmemesi hallerinde, idarenin söz konusu borçları araştırması ve borçların olmaması halinde kesin teminatı iade etmesi gerekir. Yüklenici nam ve hesabına iş yapılması teminatın gelir kaydedilmesine gerekçe değildir.
Sözleşmelerin haksız feshi hallerinde yüklenicilerin kar kayıplarının da hesap edilmesi gerekir. Söz konusu kar kayıplarının hesaplanma yöntemine “Kesinti Yöntemi” adı verilmektedir.
Sözleşme dışı imalat nedir? Talep edilmesi için ne yapılmalıdır?
Yapılmayan imalatları yapılmış gibi göstermek suretiyle gerçeğe aykırı hakediş ve eki belgeler düzenleyen kişilerin, görev ve sorumlulukları ilgili mevzuata göre tespit edilmeli ve eylemlerinin tespiti halinde resmi belgede sahtecilik ve bu suça iştirakten haklarında işlem tesis edilmelidir.
Sözleşme ve eklerine aykırı olarak tespit edilmiş yeni birim fiyatları idarece onaylanmış olsa dahi sözleşme eki haline gelmez ve taraflar için bağlayıcı olmaz.
Yüklenici tarafından mukayeseli keşif tutanağına daha fazla iş yapıldığı konusunda itiraz edilmediği gibi, fazla işin yapıldığı yeşil defter, ataşman ve bunun gibi işin yapımı sırasında davalı idare elemanlarının imzasının bulunduğu teknik belgelere de dayandırılmadığından sadece sonradan alınan bilirkişi raporu ile fazla imalâtın kanıtlandığı kabul edilemeyeceğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekir.
İhale dokümanına aykırı iş yapan yüklenicilere verilen 10 günlük süre feshedilemeyen süre olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür. Feshedilen sözleşmelerde ihtar süresi kadar ceza kesilir.
Fiyat farkı ödenen işlerde geçici kabul noksanları için kesilen bedeller için fiyat farkı ödenmesi gerekir. Bunun haricinde yapılan imalatlar için güncelleştirme bedeli ödenmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.