Süre Uzatımı Verilirken Hava Şartlarının Dikkate Alınması
Ferhat Bey merhabalar, yapım işinde yükleniciye dolgu imalatlarında yararlanacağı malzeme ocakları zamanında teslim edilememiş, 4 ay gecikme olmuştur. Kaybettiği zaman yükleniciye verilecektir. Diğer yandan yüklenici iş programında dolgu işlerini çalışma uygunluğu açısından yaz aylarına koymuş kaybettiği zamanın yaz aylarında olduğunu verilecek süre uzatımınınsa yağışlı olan aylara denk geldiğini belirtmekte ve açıkta yapılacak hava şartlarıyla direk bağlantılı olan dolgu işlerinin kış başı ve bahar aylarına kaldığından sözleşmedeki çalışılamayan 15 Aralık-15 Mart dışında ek süre talep etmektedir. Yapılacak işin hava şartlarından etkileneceği aşikardır; ancak buna ithafen belli oranda ek süre verilebilir mi?
Cevap : Süre Uzatımı Verilirken Hava Şartlarının Dikkate Alınması
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.