Fiyat Farkı Hesaplaması
Hocam Merhaba,
Yapım işi olarak ihalesine çıkılan bir işimizde,
Sözleşmesinde "Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir." denilmektedir.
Yükleniciye 11.03.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandı. Ancak belediyeden kazı ruhsatı alınamaması sebebiyle yüklenici 91 gün gecikmeli olarak işe başladı.
Yükleniciye idaremizce bu sebeple 91 gün süre uzatımı verilerek yeni iş bitim tarihi 06.05.2014 oldu.
Yüklenici ilk hakedişini temmuz 2013 tarihinde yapabildi.
1.sorum Yükleniciye bu kapsamda temmuz 2013 ayı ve sonraki her hakedişi için mi fiyat farkı verilir yoksa iş bitim tarihi (04.02.2014) tarihinden 06.05.2014 tarihine kadar revize iş programına göre düzenlediği hakedişler için mi fiyat farkı verilir?
2.sorum Yükleniciye ödenek kullanımı için 31.12.2013 tarihinde emanete alma hakedişi düzenlendi. Daha sonra bu hakedişte emanete alınan iş kalemleri yüklenicinin imalatını gerçekleştirmesine müteakip serbest bırakılarak kendisine ödendi. Fiyat farkı hesaplamasına bu emanete alma hakedişi mi dahil olur yoksa iş bitim tarihinden sonraki emanetten serbest bırakma tutarları mı ?
Cevap : Fiyat Farkı Hesaplaması
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.